第三十條 發(fā)包人按照施工合同約定支付工程價款的，承包人應當按照施工合同約定組織施工。承包人未按照施工合同約定組織施工的，發(fā)包人有權按照施工合同約定追究承包人責任。

發(fā)包人未按照施工合同約定支付相應工程價款的，承包人有權按照施工合同約定程序停止施工。

第三十一條　對施工合同履行過程中發(fā)生工程變更及合同約定允許調整的內容，發(fā)包人、承包人應當及時對工程變更事項或者合同約定允許調整的內容如實記錄并履行書面確認手續(xù)。履行書面確認手續(xù)的人員，應當為發(fā)包人、承包人法定代表人或者其授權人員。

工程變更或者合同約定允許調整的內容涉及工程價款調整的，發(fā)包人、承包人應當及時確認相應的工程變更價款。確認的工程變更價款與工程進度款同期支付。

第三十二條 發(fā)包人未按施工合同約定的時間和比例支付工程預付款、進度款或者結算價款的，應當與承包人協(xié)商達成延期支付協(xié)議并辦理具有強制執(zhí)行效力的公證文書。

第三十三條 在施工合同履行過程中發(fā)生爭議時，發(fā)包人、承包人應當在保證工程質量和安全的前提下，自行協(xié)商解決；協(xié)商不成的，應當根據(jù)施工合同約定的爭議解決方式，向仲裁機構申請調解、仲裁或者向人民法院起訴。

第三十四條 發(fā)包人、承包人就同一工程另行訂立的施工合同與經(jīng)過備案的施工合同實質性內容不一致的，應當以備案的施工合同作為結算工程價款的根據(jù)。

第五章 合同的監(jiān)督管理

第三十五條 市建委建立施工合同管理信息系統(tǒng)，建立施工合同備案、履行信息的使用、公示制度。

市和區(qū)縣建委通過施工合同管理信息系統(tǒng)，實施施工合同監(jiān)督管理。

第三十六條 市和區(qū)縣建委按照“誰許可、誰備案、誰監(jiān)管”的原則，分別負責由其頒發(fā)施工許可證工程的施工合同備案及施工合同履行過程的監(jiān)督管理。

第三十七條 市和區(qū)縣建委建立施工合同監(jiān)督檢查制度和動態(tài)監(jiān)督管理制度。施工合同監(jiān)督檢查采取定期檢查、巡查和會同工商行政管理等部門聯(lián)合檢查的方式進行。

市和區(qū)縣建委履行監(jiān)督檢查職責時，被檢單位應當如實提供與檢查事項有關的文件、資料，并對有關檢查事項涉及的問題做出解釋和說明。

第三十八條 市和區(qū)縣建委應當加強施工合同履行情況的監(jiān)督檢查。主要檢查：

（一）履行施工合同主體，有無轉包、違法分包、肢解發(fā)包等情況；

（二）是否再行訂立背離施工合同實質性內容的其他協(xié)議；

（三）施工合同履行中的補充協(xié)議；

（四）施工合同變更、項目經(jīng)理變更、解除書面協(xié)議備案情況；

（五）工程價款的變更、確認及支付情況；

（六）進度（工期）的整體控制情況；

（七）材料、設備的供應及采購情況；

（八）專業(yè)分包和勞務分包合同訂立情況；

（九）監(jiān)理工程師代表的職責履行及職務變更；

（十）現(xiàn)場安全措施及措施的實施情況；

（十一）施工合同履行數(shù)據(jù)報送情況；

（十二）其他應當檢查的內容。